будет ли нести ответственность подрядчик за просрочку работы, если заказчик поставил тому некачественные материалы?

ВопросыРубрика: Арбитражные спорыбудет ли нести ответственность подрядчик за просрочку работы, если заказчик поставил тому некачественные материалы?
Вопрос задан 5 лет назад
добрый день, юристы!
у нас ситуация такая, связались с государственным учреждением на выполнение подрядных работ из материалов заказчика, в процессе выяснилось, что материалы некачественные, пока все это выяснялось, моя организация пропустила срок, установленный контрактом. Заказчик сразу же выставил штраф!! я с ним не согласен категорически. Подскажите как грамотно ответить на претензию. И можно ли ответ оформить в вашей организации? с ув. Виктор.
1 ответ
0 +1 -1
admin Админ. ответил 5 лет назад
добрый день, Виктор!
Согласно положениям статьи 713 Гражданского кодекса РФ подрядчик наделен правом выполнить работу из материалов заказчика, при этом Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками ……. по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.  Согласно положениям статьи 716 ГК РФ Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала… а если подрядчик в свою очередь не предпримет никаких мер, то Вы вправе сами требовать убытки или отказаться от выполнения условий договора.
Предлагаем Вам прийти к нам со всеми документами для подготовки возражения на претензию. Полагаем, что штраф в данном случае не обоснован и в случае, если дело дойдет до судебного разбирательства Вы имеете полное право заявить встречное требование. 
Подготовка ответа на претензию будет стоить для Вас всего 2000 рублей.

Дежурный юрист ЮК «Право Групп»
Рекомендуем записаться на прием к юристу по данному вопросу  для получения более подробной информации.
Узнать стоимость решения Вашего вопроса и записаться на прием можно по телефону 640-24-28.
Адреса компании:
Север города: пр. Энгельса 27
Юго – запад: пр. Маршала Жукова д. 18